Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 13.06.2007 № 2852 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  2852
Дата:  13.06.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_13_»_________июня 2007_________ г. N__2852___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 14 мая 2007 года № 102-К Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по проведению топографо-геодезических изысканий по объекту: «Газификация центральной части города (распределительный газопровод центральной части

г. Кургана от ОАО «Кургандрожжи» до ул. Ленина с подключением мемориального памятника «Вечный огонь»).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 2852 от июня 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 23

на выполнение работ по проведению топографо-геодезических изысканий по объекту: «Газификация центральной части города (распределительный газопровод центральной части г. Кургана от ОАО «Кургандрожжи» до ул. Ленина с подключением мемориального памятника «Вечный огонь»).

г. Курган « 23 » мая 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Сибирь-Текс» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шелепова С.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение работ по

проведению топографо-геодезических изысканий по объекту: «Газификация

центральной части города (распределительный газопровод центральной части

г. Кургана от ОАО «Кургандрожжи» до ул. Ленина с подключением

мемориального памятника «Вечный огонь»).

    1. «Подрядчик» принимает на себя обязанность по проведению топографо-

геодезических изысканий по объекту: «Газификация центральной части города

(распределительный газопровод центральной части г. Кургана от ОАО

«Кургандрожжи» до ул. Ленина с подключением мемориального памятника

«Вечный огонь»), а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за

выполненные работы, согласно решению Единой комиссии по размещению

муниципального заказа от 14 мая 2007 года № 102 - К.

2. Обязанности «Подрядчика».

    1. Выполнить отчет (топографо-геодезические изыскания) в соответствии с заданием

на проектирование.

2.2 Окончание работ по проведению топографо-геодезических изысканий не

позднее 15 мая 2007г.

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовый отчет (топографо-геодезические

изыскания) по акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать отчет (топографо-геодезические

изыскания) другим лицам без согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в готовый отчет (топографо-

геодезические изыскания) по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального

заказчика» в процессе строительства объекта.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные.

3.2 В течении 10-ти дней после получения отчета (топографо-геодезические изыскания)

«Муниципальный заказчик» обязан его рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки

работ либо направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае

мотивированного отказа «Муниципального заказчика» от приемки отчета

(топографо-геодезические изыскания) сторонами составляется двухсторонний акт с

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1 Цена муниципального контракта составляет: 152607 (Сто пятьдесят две тысячи

шестьсот семь рублей).

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости изыскательских работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

отчет (топографо-геодезические изыскания) в 5-ти экземплярах, акт сдачи-

приемки и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения отчета

(топографо-геодезические изыскания) при обнаружении некомплектности, ошибки

или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес

«Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых

доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления, в

сроки указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от

суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

  1. Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на выполнение работ

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Курганской области г. Курган

БИК 043735001; УФК по Курганской области (ФКК Администрации

г. Кургана - МУП «УКС Администрации города Кургана»)

«Подрядчик» - 640000, г. Курган, ул. Красина, 53 - 65, 31, т/ф (3522) 45-52-12, 41-61-49

ИНН 4510011335 КПП 451001001 ОГРН 1024501525058

р/сч 40702810200000000263 в ООО КБ «Кетовский» с. Кетово

кор/сч 30101810900000000821 БИК 043764821;

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Сибирь-Текс» С.И. Шелепов

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В. Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку