Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.06.2007 № 3167 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  3167
Дата:  25.06.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_________июня 2007_________ г. N__3167___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы № 300 от 07 декабря 2005 года «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 115-К от 28.05.2007 года) Администрация города Кургана

п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 24 от 11 июня 2007 года, заключенный между МУ «Оздоровительный комплекс им. Н.Островского», МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «Курганстроймонтаж» на ремонт киноконцертного зала в здании клуба-столовой МУ «Оздоровительный комплекс им. Н.Островского» стоимостью 372495,0 рублей за счет средств бюджета города Кургана (прилагается).

  2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента социальной политики города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 25.06. 2007г. №3167

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 24

на ремонт киноконцертного зала в здании клуба-столовой МУ «Оздоровительный комплекс им. Н. Островского».

город Курган « 11 » июня 2007 г.

МУ «Оздоровительный комплекс им. Н. Островского» в лице директора Статных И.И., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» и

ООО «Курганстроймонтаж» в лице генерального директора Авдеева Д.Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить ремонт киноконцертного зала муниципального учреждения («Инвестора») в г. Кургане, в соответствии со сметной документацией, разработанной «Муниципальным заказчиком». «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Инвестор» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города. «Муниципальный заказчик» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость ремонта составляет 372495,0 (триста семьдесят две тысячи четыреста девяносто пять) рублей согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (прокол № 115-К от 28.05. 2007г).

1.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, по согласованию с «Подрядчиком» и «Инвестором» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг, или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

    1. Стоимость технического надзора «Муниципального заказчика» определяется в размере 2,97 % от стоимости, указанной в п.1.2,1.3 настоящего муниципального контракта.

    2. Оплата ремонтных работ производится «Инвестором» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,1.3 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Муниципального заказчика» производится «Инвестором» в пределах суммы, определяемой п.1.4 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Инвестором» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы по мере выделения средств из бюджета города.

«Инвестор»- __________________ «Муниципальный заказчик»-_________________

«Подрядчик»-__________________

2.3. Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Инвестором» денежных средств на расчетный счет «Муниципального заказчика» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение месяца с момента получения аванса..

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Инвестору» и «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН 42-85 и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Инвестору» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект необходимые материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на стройплощадке, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Инвестором» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ и ВСН 42-85.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, строительный мусор.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Инвестором» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

    1. «Инвестор» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Инвестора».

4.1.2.Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Муниципальным заказчиком».

    1. «Инвестор» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

      1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

«Инвестор»- __________________ «Муниципальный заказчик»-_________________

«Подрядчик»-__________________

      1. Обеспечить «Инвестора» сметной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

      2. Осуществлять технический надзор за ремонтом, проверять соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Инвестору».

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. «Инвестор» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

6.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Инвестором» с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой) включенным в смету, но не выше цены, указанной в п. 1.2 контракта. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Инвестора».

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

  1. Срок действия муниципального контракта.

    1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2007 года.

  1. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

«Инвестор»- __________________ «Муниципальный заказчик»-_________________

«Подрядчик»-__________________

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Инвестор» - 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 51.

УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана - Муниципальное учреждение

«Оздоровительный комплекс» л/с 02091091012

р/с № 40204810200000000463 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл, г. Курган)

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501022644

«Подрядчик»- 640003, г. Курган, ул. Кремлева, 3-54.

р/с № 40702810500020000249 Курганский филиал КБ «Сибконтакт» г. Курган

к/с № 30101810400000000855 БИК 043735855 ИНН 4501118385

«Инвестор»

Директору МУ

«Оздоровительный комплекс им. Н. Островского» И.И.Статных

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Курганстроймонтаж» Д.Ю.Авдеев

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку