Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 05.07.2007 № 3388 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  3388
Дата:  05.07.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_05_»_________июля 2007_________ г. N__3388___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07 декабря 2005 года № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 25 июня 2007 года № 61/3-ок, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Реконструкция пункта милиции в Заозерном микрорайоне» (двухэтажный пристрой к зданию отдела милиции «Заозерный» УВД г.Кургана в 6-ом микрорайоне )

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановление Администрации

Города Кургана

№ 3388 от 05 июля 2007

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 29

на выполнение проектных (изыскательских) работ

по разработке рабочего проекта «Реконструкция пункта милиции в Заозерном микрорайоне» (двух этажный пристрой к зданию отдела милиции « Заозерный»

УВД г.Кургана в 6-ом микрорайоне)

г. Курган « 02 » июля 2007

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Зауральский инженерный центр» и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя предприятия Тарунина С.Ю. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

(изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Реконструкция пункта милиции в Заозерном микрорайоне» (двухэтажный пристрой к зданию отдела милиции «Заозерный» УВД.г.Кургана в 6-ом микрорайоне).

1.2 Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта

а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы,

согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа

от 25 июня 2007 года №61/3-ок

2. Обязанности «Подрядчика».

2.1 Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

2.2 Окончание работ по проектированию не позднее 01 октября 2007 года

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3.Обязанности муниципального заказчика.

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектной

документации.

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1 Цена муниципального контракта составляет: 750000 (семьсот пятьдесят

тысяч рублей).

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из

бюджета города Кургана «Муниципальный заказчик» обязан перечислить

« Подрядчику» аванс в размере 30% от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от

суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

7.Форс-можор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40702810200000000442

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358 БИК 043735358

«Подрядчик» - - 640000, г. Курган, Пр. Машиностроителей, 20; ИНН 4501107432

Р.сч. 40702810132000105942 в Курганском ОСБ № 8599, г. Курган,

К.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Руководитель предприятия

ООО«Зауральский инженерный С.Ю.Тарунин.

центр»

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку