Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.09.2007 № 4717 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  4717
Дата:  17.09.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»_______сентября 2007_______ г. N__4717___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 98/2-ок от 27.08.2007 года) Администрация города Кургана

п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 42 от 07 сентября 2007 года, заключенный между МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «Зеленстрой» на выполнение работ по вырубке деревьев и корчевке пней для прокладки подземного газопровода к жилым домам по ул. Краснодонская, 5, 7а, 9 и ул. Техническая, 5 в г. Кургане стоимостью 91000,0 рублей за счет средств бюджета города Кургана (прилагается).

  2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 17.09.2007г. № 4717

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по вырубке деревьев и корчевке пней для прокладки подземного газопровода к жилым домам по ул. Краснодонская, 5, 7а, 9 и ул. Технической,5 в г. Кургане.

город Курган 17.09. 2007 г.

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора управления Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с одной стороны и ООО «Зеленстрой» в лице директора Обласовой Е.С., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1.Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение работ по вырубке деревьев и корчевке пней для прокладки подземного газопровода к жилым домам по ул. Краснодонская, 5, 7а, 9 и ул. Технической,5 в г. Кургане.

1.2.«Генподрядчик» принимает на себя обязанность выполнения работ по вырубке деревьев и корчевке пней, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы согласно решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 98/2-ок лот № 1 от 27.08. 2007 года) за счет средств городского бюджета.

1.3.Общая стоимость подрядных работ определяется в соответствии с утвержденной сметной документацией и составляет в текущих ценах - 91000,0 (девяносто одна тысяча) рублей.

2. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика» по мере выделения их из бюджета города Кургана с предоплатой в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

3.Права и обязанности «Генподрядчика».

3.1. «Генподрядчик» обязан:

3.1.1.Сроки выполнения работ:

начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

завершение работ - в течение недели с момента получения аванса.

3.1.2.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представить на подпись «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2 и КС-3 и счет-фактуры на выполненные работы.

3.1.3.Осуществить выполнение работ, указанных в разделе № 1 настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» в порядке, установленном СНиП и ВСН.

3.1.4.Поставить на объект необходимую технику для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок, охрану труда и технику безопасности.

«Муниципальный заказчик» - __________________ «Генподрядчик» - _______________

3.1.6.Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Муниципального заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего муниципального контракта.

3.1.7.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 756 ГК РФ.

3.1.8.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь.

3.1.9.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Муниципальному заказчику» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.10.В случае, если «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Генподрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.11.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.12.С момента начала работ и до их завершения «Генподрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Муниципального заказчика» и «Генподрядчика». Если «Муниципальный заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ «Генподрядчика», то он излагает свое мнение в журнале производства работ. «Генподрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных «Муниципальным заказчиком» в журнале.

3.1.13.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Генподрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Генподрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

  1. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

      1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Обеспечить «Генподрядчика» сметной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Генподрядчик»-_______________

4.1.3.Приемка выполненных работ осуществляется «Муниципальным заказчиком» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами, расценками и индексами удорожания, включенными в смету, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам (в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету.

4.1.4.Принимать от «Генподрядчика» и подписывать справки КС-2 и КС-3 в срок, не превышающий 3 дней с момента их предъявления, либо направить «Генподрядчику» мотивированный отказ.

4.1.5.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве.

4.1.6.Организовать приемку завершенных работ по объекту в течение 5 дней после письменного извещения от «Генподрядчика».

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право:

4.2.1.Представитель технического надзора «Муниципального заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Генподрядчик» и «Муниципальный заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

6.1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон.

6.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

  1. Срок действия муниципального контракта.

    1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 декабря 2007 года.

  2. Особые условия.

    1. При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, нормами действующего законодательства РФ.

    2. Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

«Муниципальный заказчик»-_______________ «Генподрядчик»-_______________

    1. Все споры, возникающие между сторонами разрешаются прежде всего путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

    2. Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 407028102 00000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 450102644 КПП 450101001

«Генподрядчик» - 640014, г. Курган, ул. 9 Мая,8 офис 5.

р/с № 40702810400000000420 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 БИК 043735358 ИНН 4501103847 КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС

Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Генподрядчик»

Директор ООО «Зеленстрой» Е.С.Обласова

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку