Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 04.10.2007 № 5045 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  МУ МУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  5045
Дата:  04.10.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_04_»_______октября 2007________ г. N__5045___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 17 сентября 2007 года протокол № 109/2, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке рабочего проекта «Капитальный ремонт здания детского сада №32»

в городе Кургане.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 5045 от 04.10.2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 36

на выполнение проектных (изыскательских) работ

по разработке рабочего проекта «Капитальный ремонт здания детского

сада № 32 » в городе Кургане.

г. Курган « 24 » сентября 2007

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Зауральский инженерный центр» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя предприятия Тарунина С.Ю. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

(изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Капитальный ремонт здания детского сада № 32» в городе Кургане.

1.2 Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта

а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы,

согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа

от 17 сентября 2007года протокол № 109/2

2. Обязанности «Подрядчика».

2.1 Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

2.2 Окончание работ по проектированию не позднее 01 октября 2007 года

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

вправе выполнять корректировку проекта и дополнительные работы

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектной

документации.

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

    1. Цена муниципального контракта составляет: 560 000 с НДС ( 18 % ) , 474 576 руб

( без учета НДС четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей)

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из

бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 5-ти экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляет мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» пени в размере 0,1% от

суммы муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

7.Форс-можор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40702810200000000442

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358 БИК 043735358

«Подрядчик» -640000, г. Курган, Пр. Машиностроителей, 20; ИНН 4501107432

Р.сч. 40702810132000105942 в Курганском ОСБ № 8599, г. Курган,

К.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650, КПП 450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А. Беломестнов

«Подрядчик»

Руководитель предприятия

ООО «Зауральский инженерный

центр» С.Ю. Тарунин

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку