Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.10.2007 № 5310 Об утверждении муниципального контракта № 54 на выполнение технического диагностирования пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛ. ФОНДА
Номер:  5310
Дата:  17.10.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»_______октября 2007________ г. N__5310___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта 54

на выполнение технического диагностирования

пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа № 107/2-ОК от 17.09.2007г., во исполнение решения Курганской городской Думы от 20 декабря 2006 года № 380 «О бюджете города Кургана на 2007 год» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт № 54 на выполнение технического диагностирования пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок, между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству и ООО «Фирма Техцентр».

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить стоимость выполненных работ за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства», согласно актов выполненных работ.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, Финансово-казначейский Комитет Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Кургана

от 17.10.2007г. № 5310

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 54

на выполнение технического диагностирования

пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок.

г.Курган "05" октября 2007г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, постановления Администрации города Кургана от12.02.2007г. № 579 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств» и ООО «Фирма Техцентр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _директора Тарунина С.Ю., действующего на основании Устава, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Исполнитель в соответствии с настоящим Контрактом выполняет работы по техническому диагностированию 60(шестидесяти) пассажирских лифтов, отработавших нормативный срок, в соответствии с видами и объёмами работ согласно сметы, а также в соответствии с графиком проведения технического диагностирования, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.По результатам выполненных согласно настоящего Контракта работ Исполнитель предоставляет Заказчику Заключение о техническом состоянии пассажирских лифтов.

В качестве промежуточного этапа Исполнитель предоставляет Заказчику Акты выполнения работ по техническому обследованию лифтов. В данных Актах должны быть указаны выявленные при обследовании лифтов дефекты и нарушения, предложены мероприятия и рекомендации по устранению дефектов и нарушений, включая сроки их устранения.

1.3.Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №107/2-ОК от17.09.2007г. за счёт средств городского бюджета.

1.4.Оплата за выполненные работы производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя с предоплатой в размере 30% от стоимости Контракта.

________________________________ __________________________________

Заказчик Исполнитель

2.Стоимость работ

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 853082 (восемьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят два) рубля, согласно протоколу Единой Комиссии по размещению муниципального заказа № 107/2-ОК от 17.09.2007г.

2.2.Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта при изменении потребности в работах , на выполнение которых заключён Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренном Контрактом, но связанном с работами, предусмотренными Контрактом, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объём работ.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель выполняет работы по техническому диагностированию пассажирских лифтов - согласно графику проведения технического диагностирования.

4.Порядок приёмки работ и условия расчётов и платежей

4.1.Приёмка работ осуществляется Заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с видами и объёмами работ, расценками и индексами удорожания, включёнными в смету, то есть фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объёмам работ и расценкам, включённым в смету, и не должны превышать стоимость, указанную в п.2.1. настоящего Контракта.

4.2.Исполнитель не позднее 1-го числа каждого месяца представляет на подпись Заказчику акты о приемке выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчетов.

4.3.Заказчик обязан принять у Исполнителя выполненные работы в срок, не превышающий 3 (трёх) календарных дней с момента их предъявления, при наличии всех необходимых документов или направить Исполнителю мотивированный отказ в приёмке работ.

4.4.Заказчик на основании подписанных актов о приемке выполненных работ производит Исполнителю оплату работ за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели.

5.Права и обязанности Сторон

5.1.Заказчик:

5.1.1. Имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

5.1.2.Обязан произвести оплату за выполненные работы Исполнителю по мере поступления денежных средств из бюджета города.

5.1.3.Вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не выполняет условия настоящего Контракта.

5.2. Исполнитель:

5.2.1.Выполняет работы в соответствии с графиком проведения технического диагностирования.

_______________________________ ___________________________________

Заказчик Исполнитель

5.2.2.Выполняет работы своими силами, качественно в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ ПБ 10-558-03) и иными нормативными актами.

5.2.3.Имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ.

5.2.4. Отвечает за своевременное выполнение работ и их качество.

5.2.5.Немедленно предупреждает Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые препятствуют выполнению работ.

5.2.6.Ежемесячно представляет Заказчику акты о приёмке выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчётов.

5.2.7.Обязан по требованию Заказчика, Финансово-казначейского Комитета предоставить для проверки документы, подтверждающие выполнение работ, а также обеспечить проведение контрольных замеров объемов выполненных работ.

В случае не предоставления вышеуказанных документов, а также излишне принятого к оплате объема работ, стоимость выполненных работ уменьшается на сумму излишне принятых объемов работ.

5.2.8. Несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

6. Ответственность Сторон

6.1.В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

7. Расторжение Контракта

7.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, при не достижении согласия - по решению Арбитражного суда Курганской области.

7.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до расторжения Контракта.

7.3.Расторжение Контракта не освобождает Стороны от проведения взаимных расчётов.

8.Прочие условия

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами, утверждается Постановлением Администрации города и действует до10.12.2007 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по оплате выполненных работ.

8.2.Контракт не подлежит продлению.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются по соглашению Сторон в письменной форме и утверждаются постановлением Администрации города Кургана. .

_____________________________ __________________________________

Заказчик Исполнитель

8.4.Уступка права требования задолженности по настоящему Контракту без согласия Заказчика не допускается.

8.5.Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

8.6.Настоящий Контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон, два экземпляра направляются в общий отдел Администрации города.

9.Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:

Департамент по управлению ООО «Фирма Техцентр»

жилищно-коммунальным 640007, г.Курган, пр.Машиностроителей,20

хозяйством и благоустройству тел/факс 57-34-21, 53-64-83

640000, г.Курган, пл.В.И.Ленина р/с 40702810832020000712 в Курганском ОСБ

ИНН 45001011089 № 8599 г.Курган. БИК 043735650

к/с 30101810100000000650 ИНН 4501028195

код ОКОНХ 95630, 92200, 14912

код ОКПО 34075558

Заместитель Руководителя Директор

Администрации города, ООО «Фирма Техцентр»

директор Департамента

______________Ю.В.Коев ________________________ С.Ю.Тарунин

м.п. м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации города,

председатель Финансово- казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку