Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 17.12.2007 № 6545 Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по оформлению площади им. Ленина к празднику «Елка 2008»


Тема:  030.020.050 Опека и попечительство
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДСП ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Номер:  6545
Дата:  17.12.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_17_»_______декабря 2007________ г. N__6545___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта на выполнение работ по оформлению площади им. Ленина к празднику «Елка 2008»

В соответствии с Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 07.12.2005 года №300, протоколом сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №144/2-ОК от 06.12.2007г., Администрация города п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по оформлению площади им. Ленина к празднику «Елка 2008» №165-ДСП от 17.12.2007г между Департаментом социальной политики Администрации г. Кургана, МУП «УКС Администрации г. Кургана», и ООО «Спецрембытстрой» в сумме 4500000 рублей. Срок действия контракта с 17.12.2007 г по 31.01.2008 г. Источник финансирования - местный бюджет.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана В. Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 17.12. 2007г. № 6545

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 165-ДСП

На выполнение работ по оформлению площади им. Ленина к празднику «Елка 2008».

город Курган «17 » декабря 2007 г.

Департамент социальной политики Администрации города Кургана, в лице Заместителя Руководителя Администрации города, Директора Департамента социальной политики Руденко С. В., действующего на основании Положения и постановления Администрации города Кургана от 12.02.2007 г. №579 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков-получателей бюджетных средств», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А. А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,

ООО «Спецрембытстрой» в лице Генерального директора Трофимова В. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по подготовке праздника «Елка 2008года» в г. Кургане:

  • Подготовка дизайнерского решения по художественному оформлению центральной площади, проекта электроснабжения центральной площади «Елка 2008».

  • Монтаж и демонтаж металлоконструкций новогодней елки, монтаж и демонтаж иллюминации и украшений новогодней елки, заготовка и доставка льда для оформления центральной площади.

  • Изготовление ледового забора вокруг центральной елки, ледовых фигур, сценической площадки, горок, лабиринта, катка.

  • Световое оформление площади, доставка и монтаж электрических фейерверков.

Состав и объем работ указаны в спецификацией выполнения работ (Приложение).

«Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города, «Предприятие» осуществляет технический надзор, т.е контроль за ходом и качеством выполняемых работ, приемку работ на объекте на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

    1. Стоимость работ составляет 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей) руб. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 144/2-ОК от 06.12.2007г).

1.3.Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости, указанной в п.1.2,6.3 настоящего муниципального контракта.

    1. Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2,6.3 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» с предоплатой на приобретение материалов в размере 50% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Окончательный расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ, по счет-фактурам на выполненные работы в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.

2.3. Оплата за осуществление технического надзора производится путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Предприятия» по мере выделения средств из бюджета города.

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение 30 дней с момента получения аванса, но не позднее 28.12.2007 г.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта, Спецификации выполнения работ и сдать их «Предприятию» и «Муниципальный заказчику» в порядке, установленном СНиП, ПУЭ, техническому заданию на проектирование и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы.

3.1.4.Поставить на объект необходимые материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок, охрану труда и технику безопасности на объекте.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком», и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение эксплуатации объекта в течение гарантийного срока до 14.01.2008 г.

3.1.7.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.8.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.9.В случае, если «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты для обеспечения надлежащего качества работ.

3.1.10.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1. Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Оплатить выполненные работы «Подрядчиком» и «Предприятием».

4.1.3.. Информировать «Предприятие» об обстоятельствах, которые могут привести к ненадлежащему исполнению «Подрядчиком» своих обязательств.

4.1.4. В течение 3 дней с момента выявления недостатков в выполнении «Подрядчиком» работ известить «Предприятие».

«Муниципальный заказчик» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Права и обязанности «Предприятия».

    1. «Предприятие» обязано:

      1. В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

      2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, проверять соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

    2. «Предприятие» имеет право требовать своевременное и качественное выполнение работ.

  1. Приемка работ.

6.1. «Предприятие» и «Муниципальный заказчик» организуют и осуществляют приемку результата выполненных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчиком» о выполненных работах.

6.2.Приемка выполненных работ осуществляется «Предприятием» с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренных муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ. Сдача работ оформляются 3-х сторонним актом выполненных работ за подписью уполномоченных лиц «Подрядчика», «Муниципального заказчика», «Предприятия».

6.3.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг, или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

  1. Обстоятельства непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

    2. Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

  1. Расторжение муниципального контракта.

    1. Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

    2. Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

  2. Срок действия муниципального контракта.

    1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31 января 2008 года.

  1. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в пяти подлинных экземплярах.

  1. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» -640000 Департамент социальной политики Администрации г. Кургана, пл. Ленина, Р/С 40204810200000000463 УФК по Курганской области (ФКК Администрации г. Кургана, Департамент социальной политики) открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области л/с 02091091012 ИНН 4501054847 тел. (352)-246-27-55

«Подрядчик» - 640000 ООО «Спецрембытстрой», г. Курган, ул. Пушкина 108/III, Р/С 40702810332020000979 в Курганском ОСБ №8599 г. Курган, К/С 30101810100000000650, БИК 043735650, ИНН/КПП 4501013167/043735650 тел. (3522) 47-18-49

«Предприятие» - 640000 Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства Администрации г. Курган, ул. Кирова, 85/1, Р/С 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган, К/С 30103810400000000358, БИК 043735357, ИНН/КПП 4501022644/450101001

«Муниципальный заказчик»

Директор Департамента социальной

Политики С. В. Руденко

«Подрядчик»

Генеральный директор

ООО «Спецрембытстрой» В. В. Трофимов

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации г. Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Приложение к муниципальному

контракту на выполнение работ

по подготовке праздника

«Елка 2008»

Спецификация выполнения работ

Объем выполняемых работ

Цена

1.Дизайн-проект, изготовление эскизов по художественному и световому оформлению. В том числе: макет из гипса или пластилина фигур Деда Мороза и Снегурочки, эскизы входных групп лабиринта, катка, ледяных горок, ограждения центральной елки, оформления сценической площадки, оформления насаждений по периметру площади и аттракционов на бумажных и электронных носителях.

2.Проект электроснабжения «Елка 2008». Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП при проведении теотрально-зрелищных мероприятий на открытых площадках, на основании выданных ТУ и технического задания на проектирования.

3. Вывоз, монтаж и демонтаж 4 элементов металлокаркаса новогодней ёлки общим весом до 21т. :

- вывоз с места хранения до места монтажа своим транспортом

- монтаж металлоконструкций весом 3т. и диаметром 5м. - 1шт.

5т. и диаметром 4м. - 1шт.

6т. и диаметром 3м. - 1шт.

7т. и диаметром 2м. - 1шт.

на высоту до 12м

- сборка конструкций болтовыми соединениями в количестве не менее 12шт.

- Установка сосен в каркас в количестве 600 шт. с выравниванием по конусу.

-Установка бетонных блоков массой до 3т. в количестве 4 -х шт.

- Демонтаж бетонных блоков массой до 3т. в количестве 4 -х шт.

- Демонтаж сосен из каркаса в количестве 600 шт.

- Демонтаж металлоконструкции каркаса елки 4 шт.

4.Монтаж и демонтаж электрических гирлянд новогодней «Елки 2008» в том числе; разноцветные электрические гирлянды наружной установки длинной не менее 15мм.и в количестве не менее 300 шт., силового электрооборудования елки; монтаж и демонтаж распределительного устройства 250 А - 2шт.

- Монтаж и демонтаж пульта регулирования до 300 гирлянд.

- Монтаж и демонтаж шкафа секционного типа ШС.

- Монтаж и демонтаж силовых жгутов, гирлянд - 17 шт.

-Монтаж и демонтаж силового шкафа питания сценической площадки.

- Монтаж и демонтаж силового шкафа для подключения гирлянд натуральных елей, пусконаладочные работы: проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами -25точек. - Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - 16шт.

  • Испытания изоляции кабелей -120 линий.

  • Организация дежурных электриков на все время работы «Елки 2008», устранение отказов в работе, включение и отключение сценической площадки согласно предоставленного графика.

Художественное украшение новогодними, разноцветными игрушками из стеклопластика диаметром 80мм. -376 шт., диаметром 250мм. - 42шт. размером 200мм. - 72шт., набор из 17 шаров - 36 шт

5.Оформление электрическими гирляндами (длинной не менее 100м. каждая) натуральных елей в количестве 7 штук.

6. монтаж и демонтаж украшений деревьев по периметру площади гирляндами со сверхяркими светодиодами белого свечения в количестве 2600м.

7. Монтаж и демонтаж металлоконструкций двух фейерверков диаметром не менее 6 м. на башнях зданий (на высоте 24м).

8. Ревизия тринадцати фейерверков установленных на флагштоках и светового занавеса длинной 200м. и монтаж трёх фейерверков диаметром 4м. на флагштоках (на высоте 8 м).

9. Художественное оформление площади льдом с подсветкой льда каждого ледяного элемента и обрамление деревом (горки, лабиринт, каток, сценическая площадка).

9.1.Заготовка и доставка собственным транспортом льда 400 куб. м.

9.2 Изготовление ледового ограждения вокруг центральной елки не менее2м. с подсветкой и художественной резьбой по льду.

9.3.Изготовление фигуры деда Мороза и Снегурочки на центральной площади возле Елки (не более 3 м высотой) и внутренней подсветкой.

9.4Оформление сценической площадки льдом, оформление деревом и подсветкой.

9.5 Изготовление трех горок, высотой не более 1,8 м на подъеме.

оформление деревом и подсветкой.

9.6 Изготовление лабиринта площадью 500м2 с подсветкой (в виде игрового городка).

9.7Изготовление катка, общей площадью 500м2. с подсветкой льда (в виде игрового городка).

9.8. Демонтаж ледового ограждения, фигур деда Мороза и Снегурочки, ледовых горок, лабиринта и катка

Всего:

4500000

«Муниципальный заказчик» _____________________________________________

«Подрядчик» ___________________________________________________________

«Предприятие»__________________________________________________________

Возврат к списку