Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 24.12.2007 № 6761 Об утверждении муниципального контракта на разработку концепции развития территории прилегающей с южной стороны к 3, 5, 6а микрорайонам в г. Кургане.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДРГХ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  6761
Дата:  24.12.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_24_»_______декабря 2007________ г. N__6761___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

на разработку концепции развития территории прилегающей с южной стороны к 3, 5, 6а микрорайонам в г. Кургане.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. за № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Курганской городской Думы от 07.12.2005г. № 300 «Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кургана», протоколом №590 - К от 17.12.2007г. заседания Единой комиссии по размещению муниципального заказа Администрации города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт на разработку концепции развития территории прилегающей с южной стороны к 3, 5, 6а микрорайонам в г. Кургане. (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Кургана

от_24.12.2007_г. №__6761__

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на разработку концепции развития территории прилегающей с южной стороны к 3, 5, 6а микрорайонам в г. Кургане.

г. Курган «_12_» _12_2007 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана, в лице Первого заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Якушева А.Г., действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и Исполнитель муниципального заказа ООО «АС», в лице Директора Плашиннова С.А., действующего на основании Устава предприятия и лицензии № ГС-5-01-26-0-4501000922-002851-1 от 29.05.2003, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

    1. «Исполнитель принимает на себя обязанность по разработке концепции развития территории прилегающей с южной стороны к 3, 5, 6а микрорайонам в г. Кургане, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств городского бюджета.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена работ по муниципальному контракту в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол №590 - К от 17 декабря 2007 года) составляет: 420.000 рублей (Четыреста двадцать тысяч рублей), в том числе НДС.

Уровень цены по настоящему Контракту является фиксированным в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» по мере выделения их из бюджета города. В 2007 году «Муниципальный заказчик» производит предоплату в размере 30% от стоимости работы по муниципальному контракту.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течении месяца после получения акта сдачи-приемки выполненных работ, выставленного «Исполнителем» счет-фактуры.

3. Обязанности «Исполнителя».

3.1. Работы осуществляются в следующие сроки:

Начало работ - с момента подписания муниципального контракта.

Окончание работ - в течении месяца после подписания контракта.

3.2. Передать «Муниципальному заказчику» готовую документацию по акту сдачи-приемки работ.

3.3. «Исполнитель» не вправе передавать документацию другим лицам без согласия «Муниципального заказчика»

3.4. «Исполнитель» обязуется безвозмездно внести изменения в разработанную документацию по замечаниям «Муниципального заказчика»

4. Обязанности «Муниципального заказчика».

4.1. Выдать «Исполнителю» необходимые исходные данные.

4.2. В течении 20-ти дней со дня получения документации «Муниципальный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо направить в адрес «Исполнителя» мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа «Муниципального заказчика» от приемки документации сторонами составляется двухсторонний контракт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. После завершения работ «Исполнитель» передает «Муниципальному заказчику» документацию в 3-х экземплярах, акт сдачи-приемки документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2. «Муниципальный заказчик» в течении 20 дней после рассмотрения документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», направляет в адрес «Исполнителя» мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Исполнитель» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту «Исполнитель» уплачивает «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6.3. Споры по настоящему контракту разрешаются сторонами прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Курганской области.

6.4. При одностороннем расторжении контракта со стороны «Муниципального заказчика», последний обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой продукции по мере выделения средств из бюджета города.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте, если невозможности выполнения ими условий муниципального контракта наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение контракта может быть приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне на время действия и ликвидации последствий форс-мажора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана. Все соглашения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются сторонами в письменном виде.

8.2. К настоящему муниципальному контракту прилагается смета.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Муниципальный заказчик»

Исполнитель

Департамент развития городского хозяйства Администрации города

640000, г. Курган, пл. им. Ленина

Отделение по г. Кургану УФК по Курганской области ( Финансово - казначейский Комитет Администрации города Кургана )

Р/с 40204810600000100002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области

ИНН 4501081022, КПП 450101001

БИК 043735001

Тел./факс: 46-24-18

e-mail: drgh@kurgan-city.ru

ООО «АС»

640000, г. Курган, ул. К. Мяготина129/П

ИНН 4501000922, КПП 450101001

Р/с 40702810332020001224

Кор.счет 30101810100000000650

Банк: Курганское ОСБ № 8599, г. Курган

БИК: 043735650

Тел/факс: 41-31-16, 46-68-18.

______________________ / А.Г. Якушев /

м.п.

______________________ / С.А.Плашиннов /

м.п.

Управляющая делами

Администрации города В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Финансово-казначейский Комитет

Администрации города И.В.Зворыгин

Правовое управление

Администрации города Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку