Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.12.2007 № 6796 Об утверждении муниципального контракта №103 на выполнение работ по устранению аварии на бесхозяйной трассе горячего водоснабжения и отопления по ул.Комсомольская пос. Черемушки.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  *ДЖКХ ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Номер:  6796
Дата:  25.12.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_______декабря 2007________ г. N__6796___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта №103 на выполнение

работ по устранению аварии на бесхозяйной трассе горячего водоснабжения и отопления по ул.Комсомольская пос. Черемушки.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Единой комиссии по формированию и размещению муниципального заказа № 146/2-ОК от 13 декабря 2007 года, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальный контракт № 103 от 25 декабря 2007 года между Департаментом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Администрации города Кургана и МУ УМР «Черемушки» на выполнение работ по устранению аварии на бесхозяйной трассе горячего водоснабжения и отопления по ул. Комсомольская пос. Черемушки, согласно приложению.

2.Департаменту по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству оплатить работы за счет средств, предусмотренных бюджетом города Кургана по статье «Субсидии на коммунальное хозяйство», согласно актам выполненных работ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

Утверждён

Постановлением Администрации

города Кургана

от25 декабря 2007г. № 6796

Муниципальный контракт № 103

на выполнение работ по устранению аварии на бесхозяйной трассы отопления по ул. Комсомольская пос. Черемушки

г. Курган «25 » декабря 2007г.

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента Коева Ю.В., действующего на основании Положения о Департаменте, Постановления Администрации города Кургана от 12.02.2007г. № 579 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков - получателей бюджетных средств», с одной стороны и МУ УМР «Черемушкин», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бузлукова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1.Муниципальный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по устранению аварии на бесхозяйной трассе горячего водоснабжения и отопления по ул. Комсомольская пос. Черемушки, в соответствии со сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Работы выполняются и принимаются к оплате в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа 146/2-ОК от13 декабря 2007 г. за счёт средств городского бюджета.

2.Стоимость работ и порядок приемки

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 251,865 (двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей в соответствии с протоколом заседания Единой Комиссии по размещению муниципального заказа №146/2-ОК от13 декабря 2007 года.

2.2. Приемка работ осуществляется Муниципальным заказчиком по фактически выполненным работам в соответствии с условиями муниципального контракта, т.е. фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и тарифам (в том числе, включая и материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенных смету, но не выше цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: - в течение 3-х рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

3.2. Окончание выполнения работ: - 31.12.2007г.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_______________________________________ __________________________________

4. Условия расчётов и платежей

4.1. Муниципальный заказчик производит Исполнителю оплату выполненных работ по Контракту за счёт средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счёт Муниципального заказчика.

4.2. Исполнитель не позднее 5-го числа каждого месяца предоставляет на подпись Муниципальному заказчику акты выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки расчетов.

4.3. Оплата Муниципальным заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.Обязанности Исполнителя

5.1.Исполнитель обязан:

5.1.1. Произвести работы по устранению аварии на бесхозяйной трассе отопления по ул. Комсомольская пос. Черемушки.

5.1.2. Обязан осуществить выполнение работ указанных в п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с СНиП.

5.2.Исполнитель несёт ответственность перед Муниципальным заказчиком за достоверность предоставляемой информации в соответствии с законодательством.

5.3. Несет ответственность за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

6.Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1.Муниципальный заказчик обязан:

6.1.1. Принять результаты выполненных работ и оплатить Исполнителю услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право:

6.2.1.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.Ответственность Сторон

7.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Контракта со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно, наводнением и другими природными
явлениями, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

В этом случае срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения
работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Контракта.

Муниципальный заказчик Исполнитель

_____________________________________ __________________________________

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

9.2.В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Контракт, она обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до
расторжения Контракта.

10.Прочие условия

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, подписываются Сторонами и становятся обязательными для Сторон после их утверждения постановлением Администрации города Кургана.

10.2.Уступка права требования задолженности по настоящему Контракту без согласия Муниципального заказчика не допускается.

10.3.Споры по исполнению настоящего Контракта Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы будут разрешаться в арбитражном суде в установленном законом порядке.

10.4.Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до 31.12.2007 год, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10.6.Контракт не подлежит продлению.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Муниципальный заказчик» «Исполнитель»

Департамент по управлению МУ УМР «Черемушки»

жилищно-коммунальным ИНН450105508 КПП450101001

хозяйством и благоустройству ___________________________________________

640000, г. Курган, пл. Ленина ___________________________________________

ИНН 4501011089 ___________________________________________

___________________________________________

Заместитель Руководителя Директор

Администрации города Кургана,

директор Департамента

_____________________Ю.В.Коев _____________________________А.Н.Бузлуков

Управляющая делами

Администрации города В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города,

председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник Правового управления

Администрации города Л.Н.Неупокоева

1

4

Возврат к списку