Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 25.12.2007 № 6845 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  6845
Дата:  25.12.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_25_»_______декабря 2007________ г. N__6845___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 13 декабря 2007 года протокол № 584-К, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение по разработке рабочего проекта на пожарную сигнализацию, систему оповещения, аварийное освещение в МОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа

№ 42».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента социальной политики.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 6845 от 25 декбря 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 69

по разработке рабочего проекта на пожарную сигнализацию, систему оповещения, аварийное освещение в МОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42»

г. Курган « 25 » декабря 2007 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ЗАО «Курганспецэлектромонтаж» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кичигина С.А. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение работ по разработке рабочего проекта на пожарную сигнализацию, систему оповещения, аварийное освещение в МОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 42».

1.2 Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта а

«Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы,

согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа

от 13 декабря 2007 года протокол № 584-К.

2. Обязанности «Подрядчика».

2.1 Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование,

действующими нормативными документами.

2.2 Окончание работ не позднее 25.01.2008. при условии своевременного авансирования

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовый рабочий проект по акту сдачи-

приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать готовый рабочий проект другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанный рабочий

проект по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказчика» в процессе

строительства объекта.

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1. Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки рабочего

проекта.

    1. В течении 10-ти дней после получения рабочего проекта «Муниципальный

заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки рабочего проекта

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

4.1 Цена муниципального контракта составляет: 99 336 (девяносто девять тысяч

триста тридцать шесть рублей).

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» после подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30% от стоимости работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления

средств из городского бюджета, после подписания акта сдачи-приемки

выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

рабочий проект в 5-ти экземплярах, акт сдачи- приемки и счет-фактуру на

выполненные работы.

    1. «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после получения при обнаружении

некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию

«Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляет мотивированный

отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3. «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления, в

сроки указанные в двухстороннем акте.

6. Ответственность сторон.

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно

действующему законодательству РФ.

6.2 В случае нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту

«Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки

рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки

исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня,

следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока

исполнения обязательств.

6.3 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.4 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

7.Форс-мажор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила

в силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение

может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне

приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на выполнение работ

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40702810200000000442

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч 30103810400000000358 БИК 043735001

«Подрядчик» - ЗАО ПКК «Курганспецэлектромонтаж», 640003 г. Курган,

ул. Бажова, 138, ИНН 4501011554, КПП 450101001,

ОГРН 1024500515280, ОКПО 20948830, ОКВЭД 45.31

р.сч. 40702810432020000976 в Курганском ОСБ № 8599

кор.сч. 30101810100000000650, БИК 043735650, т. 45-24-19

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Генеральный директор

ЗАО ПКК «Курганспецэлектромонтаж» С.А.Кичигин

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку