Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 14.11.2007 № 5860 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  5860
Дата:  14.11.2007
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_14_»________ноября 2007________ г. N__5860___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа от 27 августа 2007 года протокол № 104/1-ОК Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке рабочего проекта «Реконструкция рентгеновского кабинета МУ

«Городская больница №5»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города, директора Департамента развития городского хозяйства города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

города Кургана

№ 5860 от 14 ноября 2007г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 37

на выполнение проектных (изыскательских) работ

по разработке рабочего проекта «Реконструкция рентгеновского кабинета

МУ «Городская больница № 5»

г. Курган « 14 » 11 2007

Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Управление капитального строительства Администрации города Кургана», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны ООО «Кургантрансмашпроект-R» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

директора Быстрова А Ф. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта.

1.1 Предметом настоящего муниципального контракта является выполнение проектных

(изыскательских) работ по разработке рабочего проекта «Реконструкция рентгеновского кабинета МУ «Городская больница № 5»

1.2 Подрядчик» принимает на себя обязанность по разработке рабочего проекта

а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы,

согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа

от 27 августа 2007года протокол № 104/1 -ОК

2. Обязанности «Подрядчика».

2.1 Выполнить рабочий проект в соответствии с заданием на проектирование, СНиП.

2.2 Начало проектных работ после поступления аванса, задание на проектирование.

Окончание работ по проектированию не позднее 30 ноября 2007 года.

при задержке передачи задания на проектирование исходных данных и аванса,

срок выдачи документации переносится на дни задержки.

2.3 Передать «Муниципальному заказчику» готовую проектную документацию по

акту сдачи-приемки работ.

2.4 «Подрядчик» не вправе передавать проектную документацию другим лицам без

согласия «Муниципального заказчика».

2.5 «Подрядчик» обязан безвозмездно внести изменения в разработанную проектно-

сметную документацию по замечаниям госэкспертизы и «Муниципального заказ-

чика» в процессе строительства объекта.

2.6 «Подрядчик» вправе выполнять корректировку проекта и дополнительные работы

по дополнительному соглашению с «Муниципальным заказчиком»

непредусмотренные заданием на проектирование за дополнительную плату, без

проведение торгов (аукционов), в соответствии с ФЗ «Об авторском праве и

смежных правах».

3. Обязанности «Муниципального заказчика».

3.1 Выдать «Подрядчику» необходимые исходные данные для разработки проектной

документации.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

3.2 В течении 10-ти дней после получения проектной документации «Муниципаль-

ный заказчик» обязан ее рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки работ либо

направить в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. В случае мотивирован-

ного отказа «Муниципального заказчика» от приемки проектной документации

сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок

и сроков их выполнения.

4. Цена муниципального контракта и порядок расчетов.

    1. Цена муниципального контракта составляет: 67 500 без НДС (шестьдесят семь тысяч

пятьсот рублей )

4.2 Расчеты за выполнение работы производятся по мере выделения средств из

бюджета города Кургана. «Муниципальный заказчик» в течении 15 дней после

подписания контракта обязан перечислить «Подрядчику» аванс в размере 30%

от стоимости проектных работ.

4.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится после положительно-

го заключения госэкспертизы (в случае необходимости проведения), подписанного

акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета-

фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1 После завершения работ «Подрядчик» передает «Муниципальному заказчику»

проектную документацию в 4-х экземплярах, акт сдачи-приемки проектной

документации и счет-фактуру на выполненные работы.

5.2 «Муниципальный заказчик» в течении 10 дней после рассмотрения проектно-

сметной документации, при обнаружении некомплектности, ошибки или несоответствия документации заданию «Муниципального заказчика», в адрес «Подрядчика» направляется мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.

5.3 «Подрядчик» при наличии замечаний обязан безвозмездно внести исправления в

проектно-сметную документацию в сроки, указанные в двухстороннем акте.

5.4 «Муниципальному заказчику» в течение 10 календарных дней со дня получения акта

сдачи-приемки обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки

выполненных работ. Если в 10-и дневный срок, подписанный акт готовности или

или мотивированный отказ о приемки не поступит от «Муниципального заказчика» к

«Подрядчику», работа считается принятой и подлежит оплате по оформленному «Подряд-

чиком» одностороннему акту готовности.

6. Ответственность сторон.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

муниципального контракту стороны несут ответственность согласно действующе-

му законодательству РФ.

6.2 Споры по настоящему муниципальному контракту разрешаются сторонами

прежде всего путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в

Арбитражном суде Курганской области.

6.3 При одностороннем расторжении муниципального контракта со стороны «Муни-

ципального заказчика», последний обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость

фактически выполненных работ, оформленных актами сдачи-приемки готовой

продукции по мере выделения средств из бюджета города.

«Муниципальный заказчик»- «Подрядчик»- .

7.Форс-можор.

7.1 Стороны не несут ответственности, предусмотренной в муниципальном контракте,

если невозможность выполнения ими условий муниципального контракта наступила в

силу форс-мажорных обстоятельств. При наступлении форс-мажора исполнение может

быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено

на время действия и ликвидации его последствий.

8. Срок действия муниципального контракта.

8.1 Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2 К настоящему муниципальному контракту прилагается:

- задание на проектирование

9. Адрес и реквизиты сторон.

«Муниципальный заказчик» - МУП «УКС Администрации города Кургана»

640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1. ИНН 4501022644

КПП 450101001 р/с 40702810200000000442

ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

кор. сч. 30103810400000000358 БИК 043735358

«Подрядчик» - ООО «Кургантрансмашпроект - R»

г. Курган, ул. М.Горького, 41 ИНН 4501058295

р/с 40702810732020001196 в Курганском ОСБ № 8599 г. Кургана

к/с 30101810100000000650 БИК 043735650

ОКПО 41301713 ОКОНХ 66000 71100

«Муниципальный заказчик»

Директор МУП «УКС Администрации

г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Директора ООО «Кургантрансмашпроект-R» А.Ф.Быстрова

Управляющая делами

Администрации города Кургана В.Б. Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Администрации

города Кургана, председатель

Финансово-казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н. Неупокоева

Возврат к списку