Размер:
AAA
Кернинг:
AAAAAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 31.12.2008 № 8935 Об утверждении муниципального контракта


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  УЧР МКУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Номер:  8935
Дата:  31.12.2008
Статус:  Действует
Дата публикации на сайте: 31.12.2008

Скачать документ в формате Microsoft Word (страниц: 0, размер: 74.00 KB)

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_31_»_______декабря 2008________ г. N__8935___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципального контракта

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 285/2-ОА от 24.11.2008г.) Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальный контракт № 59 от 08 декабря 2008 года, заключенный между Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана, МУП «УКС Администрации г. Кургана» и ООО «КурганПласт-Сервис» на выполнение работ по газификации (ПК «Южный» - газоснабжение частного сектора п. Северный в границах улиц: Правды, Ушакова, Партизанская, Тургенева) стоимостью 1042179,39 рублей за счет средств бюджета города Кургана (прилагается).

  2. Контроль за выполнением постановления возложить на Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана и Финансово-казначейский Комитет Администрации города Кургана.

Руководитель Администрации

города Кургана А. Якушев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением

Администрации города Кургана

от 31.12. 2008г. № 8935

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 59

на выполнение работ по газификации (ПК «Южный» - газоснабжение частного сектора

п. Северный в границах улиц: Правды, Ушакова, Партизанская, Тургенева).

г. Курган «08 » декабря 2008 г.

Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана в лице заместителя директора Департамента Валишина С.Л., действующего на основании Положения о Департаменте, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,

МУП «УКС Администрации г. Кургана» в лице директора предприятия Беломестнова А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие» и

ООО «КурганПласт-Сервис» в лице директора Балахнина С.Л., действующего на основании Устава и лицензии № ГС-5-66-01-27-0-4501098019-011640-1 от 31.07.2008г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта, стоимость работ.

1.1. «Муниципальный заказчик» поручает «Подрядчику» выполнить работы по газификации (ПК «Южный» - газоснабжение частного сектора п. Северный в границах улиц: Правды, Ушакова, Партизанская, Тургенева) в соответствии со сметной документацией, разработанной «Предприятием», которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). «Подрядчик» принимает на себя обязанность по выполнению работ, а «Муниципальный заказчик» обязуется произвести оплату за выполненные работы за счет средств бюджета города.

    1. Стоимость работ составляет 1042179,39 (один миллион сорок две тысячи сто семьдесят девять) рублей 39 коп. согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № 285/2-ОА от 24.11. 2008г.).

    2. Стоимость технического надзора «Предприятия» определяется в размере 2,97% от стоимости работ, указанной в п 1.2 настоящего муниципального контракта.

    3. Оплата работ производится «Муниципальным заказчиком» «Подрядчику» в пределах суммы, установленной п.1.2, 6.2 настоящего муниципального контракта. Оплата услуг «Предприятия» производится «Муниципальным заказчиком» в пределах суммы, определяемой п.1.3, 6.2 настоящего муниципального контракта.

  1. Платежи и расчеты.

2.1.Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления «Муниципальным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». В 2008 году производится предоплата в размере 30% от стоимости муниципального контракта.

2.2.Расчет с «Подрядчиком» производится на его расчетный счет по принятым актам выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, по счет-фактурам на выполненные работы в 2009 году по мере выделения средств из бюджета города.

2.3.«Муниципальный заказчик» производит оплату «Предприятию» за осуществление технического надзора за выполняемыми работами путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Предприятия» после предоставления «Муниципальному заказчику» подписанных справок формы КС-2 и КС-3.

Муниципальный заказчик»-______________________ «Подрядчик»-_________________________

«Предприятие» - ______________________

3.Права и обязанности «Подрядчика».

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы в сроки:

  • начало работ - в течение 3 рабочих дней со дня получения аванса;

  • завершение работ - в течение 4 месяцев с даты получения аванса.

3.1.2.Осуществить выполнение работ, указанных в Предмете настоящего муниципального контракта и сдать их «Муниципальному заказчику» и «Предприятию» в порядке, установленном СНиП и в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

3.1.3.Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставить на подпись «Предприятию» и «Муниципальному заказчику» справки формы КС-2, КС-3, счет-фактуры на выполненные работы и необходимую исполнительную документацию.

3.1.4.Поставить на объект материалы, изделия и конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ.

3.1.5.Обеспечить общий порядок на объекте, охрану труда и технику безопасности.

3.1.6.Несет ответственность перед «Муниципальным заказчиком» и «Предприятием» за надлежащее качество выполняемых работ, за свой счет устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Срок гарантии устанавливается в течение 5 лет после завершения работ согласно ст. 755 ГК РФ.

3.1.7.Осуществлять уборку и содержание объекта и примыкающей к нему территории, вывозку строительного мусора в период выполнения работ и после их завершения.

3.1.8.За 5 дней до начала приемки завершенных по объекту работ передать «Предприятию» исполнительную документацию и подтверждение о том, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

3.1.9.Вывезти в недельный срок после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы.

3.1.10.В случае, если «Предприятием» и «Муниципальным заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить выявленные дефекты.

3.1.11.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан оплатить «Муниципальному заказчику» неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.Привлекать за свой счет субподрядчиков для выполнения необходимых по муниципальному контракту работ.

4. Права и обязанности «Муниципального заказчика».

    1. «Муниципальный заказчик» обязан:

4.1.1.В течение 3 дней после подписания настоящего муниципального контракта назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Муниципального заказчика».

4.1.2.Уведомить «Предприятие» в письменном виде о перечислении «Подрядчику» аванса и начале на объекте работ.

4.1.3.Обеспечить «Подрядчика» сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.1.4.Оплатить выполненные «Подрядчиком» и «Предприятием» работы.

    1. «Муниципальный заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Подрядчик»-_________________________

«Предприятие» - _______________________

5. Права и обязанности «Предприятия».

5.1. «Предприятие» обязано:

5.1.1.В течение 3 дней после получения от «Муниципального заказчика» подлинного экземпляра муниципального контракта и утвержденной сметы назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени «Предприятия».

5.1.2.Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием работ нормативным документам, действующим в строительстве, подписывать соответствующие документы и передавать их «Муниципальному заказчику».

5.1.3.Осуществлять приемку выполненных «Подрядчиком» работ по актам формы КС-2 и КС-3 в течение 5 дней после предоставления их «Подрядчиком».

5.2.«Предприятие» имеет право требовать от «Подрядчика» своевременное и качественное выполнение работ.

6. Приемка работ.

6.1.Приемка выполненных работ по актам формы КС-2 и КС-3 осуществляется «Предприятием» с участием «Муниципального заказчика» по фактически выполненным работам в соответствии с объемами и стоимостью работ, предусмотренными муниципальным контрактом, т.е фактически выполненные работы должны соответствовать видам, объемам работ и расценкам ( в том числе включая материалы, учтенные соответствующей расценкой), включенным в смету, но не выше цены, указанной в п.1.2 контракта.

6.2.В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной части работ по согласованию с «Подрядчиком» «Муниципальный заказчик» вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены.

6.3.«Предприятие» и «Муниципальный заказчик» осуществляет приемку результата законченных «Подрядчиком» работ в течение 5 дней с момента письменного уведомления «Подрядчика» о законченных работах.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны принимают решение о продолжении или приостановлении выполнения работ. Если стороны не пришли к согласию в течение месяца, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения муниципального контракта.

8. Расторжение муниципального контракта.

8.1.Расторжение муниципального контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в установленном законом порядке.

8.2.Расторжение настоящего муниципального контракта не освобождает стороны от проведения взаимных расчетов.

9. Срок действия муниципального контракта.

9.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами, утверждается Постановлением Администрации города Кургана и действует до фактического исполнения сторонами принятых обязательств.

«Муниципальный заказчик»-___________________ «Подрядчик»-__________________________

«Предприятие» - _______________________

10. Особые условия.

10.1.При исполнении условий настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами по вопросам капитального строительства, реконструкции и ремонта, нормами действующего законодательства РФ.

10.2.Стороны обязуются ставить друг друга в известность об изменении юридического (почтового) адреса и (или) банковских реквизитов в течение трех дней. В случае не выполнения данного условия на виновную сторону возлагается весь риск связанных с этим последствий и она теряет право предъявления претензий к противоположной стороне.

10.3. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются, прежде всего, путем переговоров и только при не достижении согласия - через Арбитражный суд Курганской области.

10.4.Настоящий муниципальный контракт составлен в четырех подлинных экземплярах.

Приложение: локальный сметный расчет на выполнение работ по газификации(ПК «Южный» - газоснабжение частного сектора п. Северный в границах улиц Правды, Ушакова, Партизанская,Тургенева) — 1 экз.

11. Юридические адреса сторон.

«Муниципальный заказчик» - 640000, г. Курган, площадь им. В.И.Ленина.

р/с № 40204810200000000463 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

ИНН 4501081022 КПП 450101001 БИК 043735001

«Предприятие» - 640000, г. Курган, ул. Кирова, 85/1.

р/с № 40702810200000000442 ОАО НКО «Городской расчетный центр» г. Курган

к/с № 30103810400000000358 ИНН 4501022644 КПП 45010001 БИК 043735358

«Подрядчик» - 640022, г. Курган, ул. Куйбышева, 161-а.

р/с № 40702810400000000926 ОАО АКИБ «КУРГАН» г. Курган

к/с № 30101810700000000830 ИНН 4501098019 КПП 450101001 БИК 043735830

«Муниципальный заказчик»

Заместитель директора Департамента развития

городского хозяйства Администрации

города Кургана С.Л.Валишин

«Предприятие»

Директор МУП «УКС Администрации г. Кургана» А.А.Беломестнов

«Подрядчик»

Директор ООО «КурганПласт-Сервис» С.Л.Балахнин

Управляющая делами Администрации

города Кургана В.Б.Родионова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя

Администрации города Кургана,

Председатель Финансово-

казначейского Комитета И.В.Зворыгин

Начальник правового управления

Администрации города Кургана Л.Н.Неупокоева

Возврат к списку